【招标公告】浙江邮电职业技术学院集成电路测试生产性实训基地装修改造设计施工总承包项目（第三次）-招标公告
【招标公告】浙江邮电职业技术学院集成电路测试生产性实训基地装修改造设计施工总承包项目（第三次）-招标公告：本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 绍兴市 | 采购单位 | 浙江邮电职业技术学院 |
| 招标代理机构 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 项目名称 | 浙江邮电职业技术学院集成电路测试生产性实训基地装修改造设计施工总承包项目(第三次) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
受招标人【浙江邮电职业技术学院】委托，由招标代理机构【沸蓝建设咨询有限公司】就【浙江邮电职业技术学院集成电路测试生产性实训基地装修改造设计施工总承包项目（第三次），招标编号：FLZX-2026-0066】进行公开招标采购，具有提供标的物能力的供应商均可前来投标。
项目概况与招标内容项目名称：浙江邮电职业技术学院集成电路测试生产性实训基地装修改造设计施工总承包项目（第三次）采购方式：公开招标项目预算：70万元(含税)采购内容：包括但不限于本工程的方案设计及其深化设计、施工图设计、配合图纸会审、原有老旧设施拆除、室内装饰装修、辅助设备安装、配套管线布设、设备配电、场地地面硬化、室内环境检验、竣工图编制、竣工验收、保修及其他工程维保等内容的总承包工程，详见技术规范书；建设地点：浙江省绍兴市滨海新区开元东路88号，招标人指定地点；设计质量要求：设计质量要求:按国家技术规范、标准及规程，达到招标人要求的设计深度。质量标准要求：合格，达到国家、行业及本招标文件技术规范、标准规定及设计的要求。计划工期：总工期50日历天，其中设计周期10日历天，施工工期40日历天；本项目【设置最高投标限价】，最高投标报价限价为【***.00】元（含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
投标人资格要求投标人基本资格要求投标人应为中国境内法律上和财务上独立的【法人或依法登记注册的组织】，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人须具备在有效期内的工程设计综合类甲级资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质，若换证请提供被换证书和网站截图；投标人具有下列住房和城乡建设主管部门颁发的有效的资质证书之一：
（1）建筑施工总承包资质三级及以上；
（2）建筑装饰装修工程专业承包三级及以上；
（注：如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质）；
投标人应具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证,提供有效的证书扫描件；拟派项目管理机构人员资格要求：
（1）企业主要负责人资格要求：具备安全生产考核合格证书A证；
（2）项目经理的资格要求：项目经理为本项目施工负责人；
（3）设计负责人的资格要求：贰级及以上注册建筑师执业资格；
（4）施工负责人的资格要求：建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；
（5）施工现场专职安全人员的资格要求：具备有效的安全生产考核合格证书C证；
注：须提供有效的证书扫描件、近三个月内任一一个月的社保证明材料（社保缴纳单位为投标人或其分公司），否则不予认可。
本次招标接受联合体投标：
（1）联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过2家，联合体牵头人应为具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，并负责派遣项目经理。
（2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。
投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税发票。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人不得存在下列情形之一
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外。
法律法规规定的其他要求。
资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
招标文件获取
4.1招标文件获取时间：2026年08月27日17时00分至2026年09月03日17时00分（北京时间，下同）；
4.2招标文件获取地点：浙江省杭州市文晖路183号沸蓝建设咨询有限公司；
4.3招标文件获取方式：凡有意参加投标者，登陆中通服浙江公司数智招采平台（https://pur.zjccs.com/）报名审核后（未注册过的请先进行账号注册），下载招标文件；
4.4招标文件每套售价500元人民币，售后不退。（开户银行：招商银行股份有限公司杭州城西支行，户名：沸蓝建设咨询有限公司，账号：571912558810001。打款请备注项目名称+投标人名称+文件费）
投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2026年09月17日9时00分；
5.2投标文件递交地点及方式：中通服浙江公司数智招采平台（https://pur.zjccs.com/）（未注册过的请先进行账号注册），电子文件递交；
5.3出现以下情形时，【招标人/招标代理机构】不予接收投标文件；
5.3.1投标文件未按要求上传的；
5.3.2未在投标文件递交截止时间前提交投标文件的；
5.3.3未按照本招标公告要求获得本项目招标文件的。
【样品的递交】
6.1样品递交的时间、地点：/。
6.2检测相关费用：/。
公告发布媒介
本招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国通服采招门户网(https://szyc.chinaccs.cn/portal/index)、中通服浙江公司数智招采平台（https://pur.zjccs.com/）上发布，其他媒介转载无效。
联系及异议接收方式
8.1联系方式
招标人名称：浙江邮电职业技术学院
招标人地址：浙江省绍兴市滨海新区开元东路88号
联 系 人：***
联系电话：***
招标代理机构名称：沸蓝建设咨询有限公司
招标代理机构地址：浙江省杭州市文晖路183号中国通信服务浙江公司产业园
联系人：***
电话：***
电子邮件：s@chinaccs.cn
开户银行：招商银行股份有限公司杭州城西支行
户名：沸蓝建设咨询有限公司
账号：571912558810001
8.2异议接收方式：
联 系 人：曹军军
电 话：15606815600
电子邮件：caojunjun.zjfl@chinaccs.cn
招标人：浙江邮电职业技术学院
招标代理机构：沸蓝建设咨询有限公司
2026年08月27日
项目概况与招标内容项目名称：浙江邮电职业技术学院集成电路测试生产性实训基地装修改造设计施工总承包项目（第三次）采购方式：公开招标项目预算：70万元(含税)采购内容：包括但不限于本工程的方案设计及其深化设计、施工图设计、配合图纸会审、原有老旧设施拆除、室内装饰装修、辅助设备安装、配套管线布设、设备配电、场地地面硬化、室内环境检验、竣工图编制、竣工验收、保修及其他工程维保等内容的总承包工程，详见技术规范书；建设地点：浙江省绍兴市滨海新区开元东路88号，招标人指定地点；设计质量要求：设计质量要求:按国家技术规范、标准及规程，达到招标人要求的设计深度。质量标准要求：合格，达到国家、行业及本招标文件技术规范、标准规定及设计的要求。计划工期：总工期50日历天，其中设计周期10日历天，施工工期40日历天；本项目【设置最高投标限价】，最高投标报价限价为【***.00】元（含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
投标人资格要求投标人基本资格要求投标人应为中国境内法律上和财务上独立的【法人或依法登记注册的组织】，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人须具备在有效期内的工程设计综合类甲级资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质，若换证请提供被换证书和网站截图；投标人具有下列住房和城乡建设主管部门颁发的有效的资质证书之一：
（1）建筑施工总承包资质三级及以上；
（2）建筑装饰装修工程专业承包三级及以上；
（注：如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质）；
投标人应具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证,提供有效的证书扫描件；拟派项目管理机构人员资格要求：
（1）企业主要负责人资格要求：具备安全生产考核合格证书A证；
（2）项目经理的资格要求：项目经理为本项目施工负责人；
（3）设计负责人的资格要求：贰级及以上注册建筑师执业资格；
（4）施工负责人的资格要求：建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；
（5）施工现场专职安全人员的资格要求：具备有效的安全生产考核合格证书C证；
注：须提供有效的证书扫描件、近三个月内任一一个月的社保证明材料（社保缴纳单位为投标人或其分公司），否则不予认可。
本次招标接受联合体投标：
（1）联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过2家，联合体牵头人应为具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，并负责派遣项目经理。
（2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。
投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税发票。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人不得存在下列情形之一
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外。
法律法规规定的其他要求。
资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
招标文件获取
4.1招标文件获取时间：2026年08月27日17时00分至2026年09月03日17时00分（北京时间，下同）；
4.2招标文件获取地点：浙江省杭州市文晖路183号沸蓝建设咨询有限公司；
4.3招标文件获取方式：凡有意参加投标者，登陆中通服浙江公司数智招采平台（https://pur.zjccs.com/）报名审核后（未注册过的请先进行账号注册），下载招标文件；
4.4招标文件每套售价500元人民币，售后不退。（开户银行：招商银行股份有限公司杭州城西支行，户名：沸蓝建设咨询有限公司，账号：571912558810001。打款请备注项目名称+投标人名称+文件费）
投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2026年09月17日9时00分；
5.2投标文件递交地点及方式：中通服浙江公司数智招采平台（https://pur.zjccs.com/）（未注册过的请先进行账号注册），电子文件递交；
5.3出现以下情形时，【招标人/招标代理机构】不予接收投标文件；
5.3.1投标文件未按要求上传的；
5.3.2未在投标文件递交截止时间前提交投标文件的；
5.3.3未按照本招标公告要求获得本项目招标文件的。
【样品的递交】
6.1样品递交的时间、地点：/。
6.2检测相关费用：/。
公告发布媒介
本招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国通服采招门户网(https://szyc.chinaccs.cn/portal/index)、中通服浙江公司数智招采平台（https://pur.zjccs.com/）上发布，其他媒介转载无效。
联系及异议接收方式
8.1联系方式
招标人名称：浙江邮电职业技术学院
招标人地址：浙江省绍兴市滨海新区开元东路88号
联 系 人：***
联系电话：***
招标代理机构名称：沸蓝建设咨询有限公司
招标代理机构地址：浙江省杭州市文晖路183号中国通信服务浙江公司产业园
联系人：***
电话：***
电子邮件：s@chinaccs.cn
开户银行：招商银行股份有限公司杭州城西支行
户名：沸蓝建设咨询有限公司
账号：571912558810001
8.2异议接收方式：
联 系 人：曹军军
电 话：15606815600
电子邮件：caojunjun.zjfl@chinaccs.cn
招标人：浙江邮电职业技术学院
招标代理机构：沸蓝建设咨询有限公司
2026年08月27日
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
